Практика:
Заказчик по Государственному Контракту не подписал Акт выполненных работ и не выплатил Клиенту (Подрядчику) денежные средства за выполненную работу. Клиенту выплачены 1 328 150 руб. задолженности за выполненные, но не принятые работы, возмещены судебные расходы и расходы на оплату государственной пошлины.
Клиент обратился к нам в ситуации, когда в ходе исполнения Госконтракта он узнал об обращении Заказчика к Банку-Гаранту с требованием о выплате по Банковской Гарантии.
Основание — начисление неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств Подрядчиком. Сумма требований — более 730 тыс. руб.
Расторжение Госконтракта в одностороннем порядке и выплата неустойки.
Истец – Федеральная Служба Безопасности Республики Крым (Заказчик). Ответчик — Наш клиент. Требования Истца – расторгнуть государственный контракт в одностороннем порядке, выплатить неустойку по государственному контракту в размере более 22 млн. рублей. в связи с просрочкой исполнения обязательств. Одновременно с этим Заказчик не принял у Подрядчика работы на 13 млн. руб.