Практика:
Расторжение Госконтракта в одностороннем порядке и выплата неустойки.
Истец — Федеральная Служба Безопасности Республики Крым (Заказчик). Ответчик — Наш клиент. Требования Истца – расторгнуть государственный контракт в одностороннем порядке, выплатить неустойку по государственному контракту в размере более 22 млн. рублей. в связи с просрочкой исполнения обязательств. Одновременно с этим Заказчик не принял у Подрядчика работы на 13 млн. руб.
Клиент, являясь поставщиком для крупной сети продуктовых гипермаркетов не смог выполнить свои обязательства по поставке Товара в связи с введенными коронавирусными ограничениями в 2020 году и существенным изменением экономической ситуации.
Заказчик по Государственному Контракту не подписал Акт выполненных работ и не выплатил Клиенту (Подрядчику) денежные средства за выполненную работу. Клиенту выплачены 1 328 150 руб. задолженности за выполненные, но не принятые работы, возмещены судебные расходы и расходы на оплату государственной пошлины.